Forsinkelse og tidsfristforlængelse - forsinkelse Flashcards
Beskriv den overordnede retstilling vedrørende forsinkelse i AB 18 § 40, stk. 1
HR: Forsinkelse er ansvarspådragende, hvis E ikke har ret til tidsfristforlængelse (AB 18 § 40, stk. 1
U: Hvis E har ret til tidsfristforlængelse, jf. AB 18 § 39, stk. 1
Beskriv overordnet reglerne om E’s ret til tidsfristforlængelse
E har som HR ret til tidsfristforlængelse ret til tidsfristforlængelse, hvis forsinkelse skyldes:
- BH’s ændringer i arbejdet, jf. § 23
- BH’s forhold eller anden E’s forsinkelse (kun fagentreprise koordineringsforpligtelsen og kun ”forsinkelse”)
- Force majeure forhold (fx krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke m.v.)
- Usædvanlige vejrligsforhold
- Offentlige påbud eller forbud, der ikke skyldes E’s forhold
U: E skal med rimelige dispositioner søge forsinkelse undgået eller begrænset
- E skal snarest muligt give skriftlig meddelelse om forsinkelse til BH (bevisregel)
Beskriv nærmere, hvad der menes ved BH’s ændringer i henhold til E’s ret til TFF
BH’s ændringsret efter § 23 giver E ret til tidsfristforlængelse
- Iversen opstiller en formodning for, at ekstraarbejder, der andrager omkring 15% eller mere af entreprisesummen, vil have tidmæssige konsekvenser (forkeommer dog søgt, det bør afhænge af en konkret konkret vurdering).
Hændelige skader kan medføre behov for ekstraarbejder. E vil som HR hæfte herfor efter princippet om risikoens overgang i AB 18 § 27.
- U1: Medmindre det ligger BH nærmest
- U2: Force Majeure, jf. § 39, stk. 1, litra b
Beskriv nærmere, hvad der menes ved BH’s forhold eller anden E’s forsinkelse i henhold til E’s ret til TFF
Bygherrens forhold dækker over en række situationer (fx projektfejl, dårlig planlægning, forsinkelse med bygherreleverancer, BH’s beordring om byggestop, uforudsete vanskelige jordbudsforhold mv.
Anden entreprenørs forsinkelse
- ”Anden entreprenør” skal forstås som en sideordnet entreprenør (fx FE1 og FE2, eller UE1 og UE2). OBS: kun den anden E’s forsinkelse.
Derfor hvis en entreprenør fx forvolder en sideentreprenør ved beskadigelse af den pågældendes arbejde, som medfører tidstab, så vil det ikke kunne begrunde fristforlængelse i medfør af nr. 2.
Beskriv nærmere, hvad der menes ved force majeure i henhold til E’s ret til TFF
Force majeure = krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og som entreprenøren ikke er herre over
- Ikke en udtømmende liste
Fire betingelser for fristforlængelse:
a) Forsinkelsen ikke E’s skyld
b) Forsinkelsen skal være en følge af forhold, som han ikke er herre over
c) Den forsinkende omstændighed skal have en vis kvalificeret ekstraordinær karakter
d) Den forsinkende omstændighed skal have ført til en forsinkelse, som ikke kunne være afværget med nogenlunde rimelige foranstaltninger fra entreprenørens side
- Lockout giver ret til tidsfristforlængelse (selvom den er erklæret af E’s egen arbejdsgiverorganisation, jf. AB-bet. S. 104), medmindre den var varslet på det tidspunkt, hvor entreprenøren afgav sit tilbud
- Tyveri er ikke omfattet
Beskriv nærmere, hvad der menes ved vejrligshindringer i henhold til E’s ret til TFF
Vejrligshindringer når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn
DMI fastsætter hvad er det sædvanlige vejr på årstiden og egnen
Kun de dage udover det sædvanlige giver ret til tidsfristforlængelse (ofte tildeles E nogle vejrligsspildage i kontrakten)
Beskriv nærmere, hvad der menes ved offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes E’s egne forhold i henhold til E’s ret til TFF
- Omfatter ikke E’s egne forhold
- Fristforlængelse må indrømmes, hvis Arbejdstilsynet uden varsel skærper kravene vedrørende et sikkerhedsspørgsmål.
- KFE 1983.69 VBA:
Arbejdstilsynet havde, da byggeriet var langt fremme, givet påbud om, at der højst måtte arbejdes tre timer dagligt i krybekældre. Voldgiftsretten udtalte, at påbuddet måtte anses for så uforudsigeligt, at det ikke havde kunnet tages i betragtning af nogen af parterne.
Beskriv hvad der forestås ved og gælder for parallelforsinkelse (årsagskonkurrence)
Der foreligger parallelforsinkelse, når to (eller flere) begivenheder medfører at den samme forsinkelse indtræder. Det er centralt, at de to årsager er uafhængige af hinanden.
- Konkurrerende skadesårsager = Når to begivenheder hver for sig vil være nok til at medføre forsinkelse
- Samvirkende skadesårsager = Når de to begivenheder hver for sig ikke var tilstrækkelige til at forsinke byggeriet, men tilsammen opnår ”kritisk masse,” hvorefter forsinkelse indtræder.
- Hvis det er to E, som begge forårsager konkurrerende forsinkelse, så kan BH rette et krav mod hvilken som helst af dem.
Hvem bærer ansvaret for en parallelforsinkelse?
- Hovedårsagslæren = hvis den ene årsag klart overskygger den anden (mest relevant ved samvirkende skadesårsager)
- Ansvarsfordeling = man afgør, hvor stort ansvar, hver skadesårsag, har for forsinkelsen (ikke særlig benyttet, pga. svær vurdering)
- Ny løsning (TBB 2018.649 VBA) (Malmaison approach): Opførelse af 40 taglejligheder, hvor der var uenighed om hvem, der skulle omprojekterer for tagkassetter. Uenighed om projekteringen havde medført forsinkelse. Idet omfang der forelå parallel forsinkelse kunne BH ikke krav dagbøder og E ikke erstatning (”time no money”-løsning).
OBS: kun relevant i situation med BH og E
Beskriv overodnet BH’s ret til tidsfristforlængelse
Reglerne om BH’s ret til tidsfristforlængelse afspejler reglerne om E’s ret til tidsfristforlængelse. Dvs., at BH har ret til TFF, når forsinkelse skyldes:
- BH’s ændringer i arbejdet, jf. § 23
- Force majeure forhold
- Usædvanlige vejrligshindringer
- Offentlige påbud eller forbud, der ikke skyldes BH’s egne forhold
OBS. BH skal med rimelige dispositioner søge forsinkelse undgået eller begrænset, jf. stk. 2
- Underretning om tidsfristforlængelse = BH skal snarest muligt give skriftlig meddelelse til E
Beskriv reglerne om BH’s hæftelse ved forsinkelse
BH’s hæftelse ved forsinkelse = nu ”erstatning” og ikke ”godtgørelse”. Der sondres mellem tre situationer af forsinkelse:
- Hvor BH er ansvarlig = fuld erstatning
- Hvor BH bærer risikoen = tabt fortjeneste
- Hvor både BH og E bærer risikoen = ingen erstatning
Fuld erstatning, hvor forsinkelsen skyldes BH’s fejl eller forsømmelser, eller anden E’s eller aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse
- Sidste led er kun relevant i fagentreprise
- Kræver ansvarsgrundlag!
Erstatning af fortjeneste, hvor forsinkelsen skyldes BH’s forhold, uden at BH har udvist culpalignende fejl eller forsømmelse, eller anden E’s forsinkelse, fx ændringer af BH, jf. § 23 eller offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens eller anden entreprenørs forhold.
Ingen erstatning, hvor forsinkelsen skyldes force majeure og usædvanlige vejrligsforhold.
Beskriv nogle eksempler på tab, som BH kan komme til at hæfte for
- Forlænget byggepladsdrift
- Leje af materiel og lagerplads
- Forøgede vedligeholdelses- og driftsomkostninger
- Lønninger
- Garantiomkostninger i forsinkelsesperioden
- Kontorudgifter, parkering og anden administrative omkostninger
